长市住房和城乡建设局****市国城路（西外
环路-蒲西*路）建设工程项目
施工合同
中华人民共和国建设部
制定
国家工商行政管理局
第*部分合同协议书
发包人（全称）：长坦市住房和城乡建设局
承包人（全称）：****省蒲安建设工程有限公司
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的
原则，双方就长坦市住房和城乡建设局长坦市国城路（西外环路-蒲西*路）建设工程项目工
程施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****市住房和城乡建设局长市国城路（西外环路-蒲西*路）建设工程
项目。
*.工程地点：****市境内。
*.工程立项批准文号：长交建*********号（财政编号：长财招标采购-****-***）
*.资金来源：****。
*.工程内容：*标段：长坦市工城路（西外环路-蒲西*路）建设工程包括道路、雨水及
污水工程。（具体内容详见图纸及工程量清单）
*.工程承包范围：图纸及工程量清单包含的全部内容。
*、合同工期
计划开工日期：***年*月_日。
月**日。
计划竣工日期：****年_**
工期总日历天数：**天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数
不*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合合格标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：
总价人民币（大写）_***************(￥_********元)；
其中：
（*）安全文明施工费：
人民币（大写）（￥元)；
（*）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）（￥元)；
（*）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）（￥元)；
（*）暂列金额：
人民币（大写）元)。
（￥
*.合同价格形式：固定单价
*、项目经理
承包人项目经理：丁江涛
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书（如果有）；
（*）投标函及其附录（如果有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内
容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期
限和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进
行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签
订与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年**月**日签订。
*、签订地点
本合同在长坦市住房和城乡建设局会议室签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自双方签字、盖章之日起生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份。
发包人：（公章）承包人：
中国银行长恒县支行
户行：
************
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人
（签字）（签字）
组织机构代码：*****************组织机构代码：******************
地址：长恒市迷设大厦座*楼
地址：****县南蒲街道办事处山海大道国贸中
心*座**层
******
邮政编码：邮政编码：******
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
****-*******
电话：电话：****-*******
传真：传真：****-*******
电子信箱：电子信箱：
开户银行：长*农村信信用分作社开户银行：中国银行****县支行
账号：********************账号：************
第*部分通用合同条款
执行**-****-****通用合同条款
第*部分专用合同条款
*.*般约定
*.*合同文件的优先顺序
（*）合同协议书及各种合同附件；
（*）中标通知书；
（*）投标函及投标函附录；
（*）专用合同条款；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求
（*）已标价工程量清单；
（*）其它往来函件；
*.*合同协议书
合同生效条件：承包人在规定的时间内与发包人签订合同协议书后。
*.*承包人文件
*.*.*承包人提供的文件
承包人提供文件的范围：实施性施工组织设计。
承包人提供文件的期限、数量：开工前*天、*套。
中
监理人批复承包人提供文件的期限：*天。
*.*.*图纸的修改
监理人签发图纸修改期限：该项工作施工前*天。**
*
*.*联络
*.*.*联络送达的时间：*小时内送达，*小时内确认回复。
*发包人义务
*.*提供施工场地
发包人提供施工场地及有关资料的时间：最少应在开工前*天提供。
发包人提供施工场地及有关资料的范围：工程地质勘察报告、地下管线图。
*监理人
*.*监理人的职责和权利
*.*.*须发包人批准行使的权利：合同进度计划的修改、工程变更（或洽商）的审批、
工程价款的调整。
*.*监理人员
*.*.*总监理工程师确定权的转授：另行约定。
*.*监理人的指示
*.*.*承包人取得指示的其他途径：另行约定。
*承包人
*.*承包人的*般义务
*.*.**其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务：（*）在施工过程中，承包人项目负责人及技术负
责人不经招标人同意不得更换。对不称职的施工管理人员，招标人有权要求中标人更换。
（*）对不称职的项目负责人，招标人有权要求中标人更换，招标人对项目部管理班子不
力改变者，有终止合同另选施工队*的权利。
*材料和工程设备
*.*承包人提供的材料和工程设备；
*.*.*承包人报送监理人审批时间：提供前*日。
*施工设备和临时设施
*.*承包人提供的施工设备和临时设施
*.*.*发包人承担修建临时设施费用的范围：不适用。
*.*发包人提供的施工设备和临时设施：无
*.*施工设备和临时设施专用于合同工程
*
*.*.*用于合同外工程的施工设备和临时设施：无
*测量放线
*.*施工控制网
*.*.*发包人提供测量基准点、基准线和水准点的期限：开工前*天。
施工控制网的测设：承包人。
报监理人审批施工控制网资料的期限：发出开工通知后*天。
*施工安全、治安保卫和环境保护
*.*治安保卫
*.*.*现场治安管理机构或联防组织的组建：由发包人和承包人共同与当地公安部门协
商。
*.*.*施工场地治安管理计划和突发事件紧急预案的编制：发包人和承包人。
*进度计划
*.*合同进度计划
承包人编制施工方案的内容：*、编制依据*、工程概况和施工条件*、施工总体安排*、
施工方法*、质量标准*、质量管理点及控制措施*、安全文明及环境保护措施。
承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：
监理人提出施工进度计划和施工方案修改意见的期限：
监理人批复施工进度计划和施工方案的期限：
*.*合同进度计划的修订
承包人提交修订合同进度计划申请报告的期限：
监理人批复施工订合同进度计划申请报告的期限：
**开工和竣工
**.*异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件的范围：另行约定
**.*承包人的工期延误
逾期竣工违约金的计算方法：另行约定。
**.*工期提前
提前竣工的奖励方法：无。
**暂停施工
**.*承包人暂停施工的责任
承包人承担的其他暂停施工责任的其他情形：
*
**变更
**.*变更的范围和内容
变更的范围和内容：采用通用合同条款。
在保证工程质量的前提下，结合工程实际情况，本次招标清单内容会存在细微偏差或变
动。有类似的执行类似的，无类似的按市场材料价重新组建清单项。
**.*变更程序
**.*变更估价
承包人提交变更报价书的期限：见通用条款。
监理人商定或确定变更价格的期限：通用合同条款。
**.*变更的估价原则
变更估价的原则：见通用条款**.*.*、**.*.*、**.*.*.。
**.*承包人的合理化建议
**.*.*对承包人提出的合理化建议的奖励方法：无。
**.价格调整
**.*物价波动引起的价格调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：*.
*./
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第*种方式对合同价格进行调整：
第*种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：
第*种方式：采用造价信息进行价格调整。
（*）关于基准价格的约定：以招标控制价价格信息为基准，调整依据为：控制价中材料
价格和施工期间平均信息价差价（信息价：指****市定额站定期公布的信息价。）
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：
合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过*%时，其超过部分据实调整。或材
料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过*%时，其超过部分
据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条
款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过*%时，其超过部分据实调整。材料单
价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过*%时，其超过部分据实
**
调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准价格的：专用合同条*
款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±*%时，其超过部分据实调整。
第*种方式：其他价格调整方式：
**.计量与支付
**.*计量
**.*.*计量周期
本合同的计量周期：见通用条款。
**.*.*总价子目的计量
总价子目的支付分解及计量方法：见通用条款。
**．工程进度付款
**.*进度付款单请单
进度付款申请单的分数：*式*份。
进度付款申请单的内容：见通用条款。
**.*进度付款证书和支付时间
（*）发包人逾期支付进度款时违约金的计算及支付办法：另行约定。
付款方式：根据工程进度及资金到位情况进行支付。
**.*质量保证金
**.*.*质量保证金的金额或比例：投资评审结算金额的*%
质量保证金的扣留方法：计量支付时扣留。
**.*竣工结算
**.*.*竣工付款申请单
竣工付款申请单的份数和提交期限：在工程接收证书颁发后**天内提交*份竣工付款申
请单。
竣工付款申请单的内容：见通用条款。
**.*最终结清
*
**.*.*最终结清申请单在缺陷责任期终止证书颁发后**天内提交*份最终结算申请单。
*
**.*.*结算金额为中标人所投报工程量清单中的综合单价乘实际完成且经计量合格的
**
工程量。
**竣工验收**
**.*验收
**.*.*实际竣工日期：经验收合格工程的实际竣工期以验收合格日为准。
**.*施工期运行
**.*.*需要在施工期运行单位工程或工程设备：无
**.*试运行
**.*.*试运行的组织及费用承担：承包人。
**.*竣工清场
**.*.*竣工清场：承包人。
**.*施工队*的撤离
施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：见通用条款。
**缺陷责任与保修责任
**.*保修责任
工程质量保修范围、期限和责任按照国家相关规定。
**保险
**.*工程保险
投标人：
投保内容：建设工程、按章工程等。
保险金额、保险费率和保险期限：保险金额人民币*元，费率%，期限年。（填写
具体的保险金额、保险费率和保险期限）
**.*第*者责任险
**.*.*保险金额、保险费率和保险期限；保险金额人民币*元，费率%，期限年。
**.*其他保险
需要投保的其他内容、保险金额、费率和期限：另行约定。
**.*对各项保险的*般要求
**.*.*保险凭证
承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开工前*天。
**.*.*保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人负责补偿的范围和金额：由承包
*
工
人补偿，发包人不予补偿。县
**不可抗力**
**.*不可抗力的确定
不可抗力的范围：
**.*不可抗力后果及其处理
**.*.*不可抗力造成损害的责任
不可抗力导致的人员伤亡、财务损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方
按以下方法承担：另行约定。
**争议的解决
**.*争议的解决方式
争议的解决方式第种方式解决。
、向约定的仲裁委员会申请仲裁
*、向有管辖权的人民法院提起诉讼。
**其他补充协议
**.*农民工工资保障金：
缴纳形式：转帐或现金或保函（如转账必须从基本账户转出）；
缴纳金额：中标价的*%；
缴纳时间：签订施工合同前交纳，否则视为放弃签订合同；
*
*
行
中标通知书
致：****省蒲安建设工程有限公司
长市住房和城乡建设局委托****
对长坦市住房和城乡建设局****市庭城路（西外环路-蒲西*路）
建设工程项目（项目编号：长交建*********号）组织公开招标。
通过评标委员会评审，并经招标人确定，你单位为该项目*标段
中标人。
中标价：********元
中标工期：**日历天
质量：合格
项目经理：丁江涛
中标人和招标人应当自中标通知书发出之日起**日之内，按照招
标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
招标人（盖章）代理机构（盖章
心*
*******
****年**月**日****年**月**日
****市公共资源交易中心交易鉴证书
（建设工程）
| 项目名称 |
****市住房和城乡建设局****市国城路（西外环路-蒲西*路）建设工程项目 |
项目编号 |
项目编号：长交建*********号（财政编号：长财招标采购-****-***） |
项目编号：长交建*********号（财政编号：长财招标采购-****-***） |
| 招标人 |
****市住房和城乡建设局 |
联系人及电话 |
张先生****-******* |
张先生****-******* |
| 招标代理机构 |
**** |
联系人及电话 |
********-******* |
********-******* |
| 招标主要内容 |
本项目共划分*个标段*标段：****市国城路（西外环路-蒲西*路）建设工程包括道路、雨水及污水工程。（具体内容详见图纸及工程量清单）*标段：****市国城路（西外环路-蒲西*路）建设工程项目施工期及缺陷责任期的全过程监理服务。 |
本项目共划分*个标段*标段：****市国城路（西外环路-蒲西*路）建设工程包括道路、雨水及污水工程。（具体内容详见图纸及工程量清单）*标段：****市国城路（西外环路-蒲西*路）建设工程项目施工期及缺陷责任期的全过程监理服务。 |
本项目共划分*个标段*标段：****市国城路（西外环路-蒲西*路）建设工程包括道路、雨水及污水工程。（具体内容详见图纸及工程量清单）*标段：****市国城路（西外环路-蒲西*路）建设工程项目施工期及缺陷责任期的全过程监理服务。 |
本项目共划分*个标段*标段：****市国城路（西外环路-蒲西*路）建设工程包括道路、雨水及污水工程。（具体内容详见图纸及工程量清单）*标段：****市国城路（西外环路-蒲西*路）建设工程项目施工期及缺陷责任期的全过程监理服务。 |
| 招标方式 |
公开招标* |
招标组织形式 |
招标组织形式 |
委托 |
| 开标时间 |
****年**月**日上午*:** |
结果公示时间 |
结果公示时间 |
****年**月**日 |
| 中标人 |
*标段：中标单位：****省蒲安建设工程有限公司*标段：中标单位：****省新源建设工程管理有限公司 |
*标段：中标单位：****省蒲安建设工程有限公司*标段：中标单位：****省新源建设工程管理有限公司 |
*标段：中标单位：****省蒲安建设工程有限公司*标段：中标单位：****省新源建设工程管理有限公司 |
*标段：中标单位：****省蒲安建设工程有限公司*标段：中标单位：****省新源建设工程管理有限公司 |
| 中标（成交）金额 |
*标段：中标金额：********元*标段：中标金额：（施工合同价的）*.***% |
*标段：中标金额：********元*标段：中标金额：（施工合同价的）*.***% |
*标段：中标金额：********元*标段：中标金额：（施工合同价的）*.***% |
*标段：中标金额：********元*标段：中标金额：（施工合同价的）*.***% |
| 该项目已于****年**月**日在****市公共资源交易中心完成项目交易，特此证明。交****市公共资源交盖章年月日******* |
该项目已于****年**月**日在****市公共资源交易中心完成项目交易，特此证明。交****市公共资源交盖章年月日******* |
该项目已于****年**月**日在****市公共资源交易中心完成项目交易，特此证明。交****市公共资源交盖章年月日******* |
该项目已于****年**月**日在****市公共资源交易中心完成项目交易，特此证明。交****市公共资源交盖章年月日******* |
该项目已于****年**月**日在****市公共资源交易中心完成项目交易，特此证明。交****市公共资源交盖章年月日******* |
功能介绍
热门关键词： 
换一批
新乡最新中标公告推荐
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
